9.3 甲方采购供应的装饰材料、设备均应用于本合同规定室内装修 ， 非经甲方同意 ， 乙方不得挪作它用 。如乙方违反此规定 ， 应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方 。
9.4 乙方负责采购的材料、设备 ， 经组织验收后 ， 由甲方确认备案 ， 不符合质量要求或规格有差异 ， 应禁止使用 。若已使用 ， 对工程造成的一切损失由乙方负责 。
第十条 有关安全施工和防火的约定
10.1 甲方提供的施工图纸或施工要求说明 ， 应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范 。
10.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范 。
10.3 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例 ， 导致发生安全或火灾事故 ， 乙方应承担由此引发的一切经济损失 。
第十一条 违约责任及奖励约定
11.1 一方当事人未按约定履行合同义务给他方造成损失的 ， 应当承担赔偿责任;因违反有关法律法规受到处罚的 ， 最终责任由责任方承担 。
11.2 一方当事人无法继续履行合同的 ， 应及时通知其他两方 ， 并由责任方承担因合同解除而造成的损失 。
11.3 甲方无正当理由未按合同约定期限同意划拨每批次工程款 ， 每延误一日 ， 应向乙方支付迟延部分工程款千分之____的违约金 。
11.34由于乙方责任延误工期的 ， 每延误一日 ， 应向甲方支付本合同工程造价金额千分之____的违约金 。
11.5 丙方无正当理由未按合同约定期限同意划拨每批次工程款 ， 每延误一日 ， 应向乙方支付迟延部分工程款千分之____的违约金;丙方无正当理由未按约定同意甲方提取工程结余款 ， 每延误一日 ， 应向甲方支付结余款千分之____的违约金 。
11.6 开工后 ， 甲方提出提前完工的要求 ， 乙方遵照甲方需求 ， 在保证施工质量的前提下 ， 每提前一天 ， 甲方应奖励乙方人民币____元 。
第十二条 争议或纠纷处理
12.1 甲乙两方因本合同引起的或与本合同有关的任何争议 ， 经甲乙双方同意 ， 可由丙方进行调解 ， 或提请其他个人或组织调解 。
12.2 本合同在执行中发生的任何争议 ， 调解不成时 ， 选择以下第____种解决方式：
(1)提请__________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院提起诉讼 。
第十三条 其它约定
13.1 乙方不具备营业资格或相应资质的 ， 甲方有权终止本合同 ， 乙方应当立即返还甲方已支付的费用 ， 并赔偿甲方损失 。
13.2 施工期间 ， 若甲方或丙方发现乙方违规施工或有其他违反合同的行为时 ， 有权要求乙方暂时停工 ， 与乙方交涉 ， 要求返工或作相应补救措施 ， 情节严重时 ， 甲方有权终止合同 。施工期间 ， 甲方无正当理由阻止工程施工 ， 或拒绝按约定支付工程款项 ， 经乙方交涉无果时 ， 乙方有权中止合同 。
13.3 施工期间 ， 甲方将门钥匙壹把交给乙方保管;工程竣工验收后 ， 乙方应将门钥匙交还给甲方 。
13.4 工程竣工经丙方验收合格交付甲方使用后 ， 甲方在保修期后使用过程中再发生任何质量的问题 ， 乙方不再承担质量责任;但乙方可优先为甲方提供有偿维修服务 。
推荐阅读
- 国际工程合同4篇
- 建设工程合同范本4篇
- 建设监理合同范本4篇
- 电力工程合同4篇
- 3篇 2017建设工程招标合同
- 4篇 2017建设工程设计合同
- 3篇 2017工程安装合同
- 工程招标合同范本4篇
- 建设工程勘察合同4篇
- 建设工程设计合同4篇