(2)其他支付方式：____________________________
11.2 工程验收合格后 ， 承包人应向发包人提出工程结算 ， 并将有关资料送交发包人 。发包人接到资料后____日内如未有异议 ， 即视为同意 ， 双方应填写工程结算单(见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)并签 ， 发包人应在签时向承包人结清工程尾款 。
11.3 工程款全部结清后 ， 承包人应向发包人开具正式统一发票 。
第十二条 违约责任
12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定 ， 受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任 ， 并赔偿给对方造成的经济损失 。
12.2 未办理验收手续 ， 发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的 ， 由发包人负责 。
12.3 因一方原因 ， 造成合同无法继续履行时 ， 该方应及时通知另一方 ， 办理合同终止手续 ， 并由责任方赔偿对方相应的经济损失 。
12.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的 ， 每延误一天向对方支付违约金____元 。
12.5 由于承包人原因 ， 工程质量达不到双方约定的质量标准 ， 承包人负责修理 ， 工期不予顺延 。
12.6 由于承包人原因致使工期延误 ， 每延误一天向对方支付违约金____元 。
第十三条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议 ， 由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的 ， 按下列第____种方式解决：
(一)提交________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼 。
第十四条 几项具体规定
14.1 因工程施工而产生的垃圾 ， 由承包人负责运出施工现场 ， 并负责将垃圾运到指定的地点 ， 发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内) 。
14.2 施工期间 ， 发包人将外屋钥匙____把 ， 交给承包人保管 。工程竣工验收后 ， 发包人负责提供新锁____把 ， 由承包人当场负责安装交付使用 。
14.3 施工期间 ， 承包人每天的工作时间为：上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分 。
第十五条 其他约定事项：_____________________________________________________________________________ 。
第十六条 附则
16.1 本合同经双方签(盖章)后生效 ， 合同履行完毕后终止 。
16.2 本合同签订后工程不得转包 。
16.3 本合同一式____份 ， 双方各执____份 ， ____________部门____份 。
16.4 合同附件为本合同的组成部分 ， 与本合同具有同等法律效力 。
合同附件：
附表1—1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(一)
附表1—2：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(二)
附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表
附表3：家庭居室装饰装修工程报价单
附表4：发包人提供装饰装修材料明细表
附表5：承包人提供装饰装修材料明细表
附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸
附表7：家庭居室装饰装修工程变更单
附表8：家庭居室装饰装修工程验收单
附表9：家庭居室装饰装修工程结算单
附表10：家庭居室装饰装修工程保修单
发包人(签)： 承包人(盖章)：
法定代表人：
委托代理人：
年 月 日 年 月 日
-------------------------
鉴证意见：
推荐阅读
- 4篇 2017安装工程合同
- 工程采购合同2篇
- 房屋建设合同4篇
- 建设工程勘察合同范本4篇
- 土石方工程合同3篇
- 4篇 2017维修工程合同
- 3篇 2017建设部合同
- 工程装修合同范本4篇
- 建设工程监理合同3篇
- 4篇 2017建设工程勘察合同