1.额外服务:如果发包方委托监理方承担本合同范围以外的任务 , 发包方应另行补签委托合同 。如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误 , 以至增加了服务的工作量和持续时间 , 则监理方将此情况及可能发生的影响通知发包方 , 发包方应增加额外服务费 。
2.双方联系方式:重要问题为函件 , 一般问题以电话或口头指示 , 但都应有记录 , 会议以纪要为据 。
3.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行 , 监理方不承担违约责任 , 允许延期或部分或全部不履行者 , 双方应签补充协议 。
4.合同签发后 , 若出现国家法律、法规和政策变化等 , 导致监理费用的变化 , 本合同监理费应作相应调整 。
5.发包方向监理方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份 , 发包方与承建施工单位签订的合同副本2份 。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露 , 项目结束后归还发包方 。
6.发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等 , 应在7天内给予明确指示 , 并采用书面形式通知监理方 。
7.监理方不承担施工中工伤事故的责任 。
8.违约金
(1)由于发包方原因终止合同 , 发包方支付监理方违约金_________元;
(2)由于监理方原因终止合同 , 监理方支付发包方违约金_________元;
(3)因发包方决策不当而影响工程进度、质量 , 应由发包方负经济责任 。
第十五条 声明及保证
(一)发包方:
1.发包方为一家依法设立并合法存续的企业 , 有权签署并有能力履行本合同 。
2.发包方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效 。
3.在签署本合同时 , 任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为 。
4.发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成 , 本合同的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人 。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力 。
(二)监理方:
1.监理方为一家依法设立并合法存续的企业 , 有权签署并有能力履行本合同 。
2.监理方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效 。
3.在签署本合同时 , 任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为 。
4.监理方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成 , 本合同的签署人是监理方的法定代表人或授权代表人 。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力 。
第十六条 保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密 。未经该商业秘密的原提供方同意 , 一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容 。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外 。保密期限为_________年 。
一方违反上述保密义务的 , 应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失 。
第十七条 通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等 , 必须用书面形式 , 可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递 。以上方式无法送达的 , 方可采取公告送达的方式 。
推荐阅读
- 4篇 2017建设工程勘察合同
- 工程设计合同4篇
- 国际工程合同4篇
- 装饰装修工程合同4篇
- 建设工程合同范本4篇
- 建设监理合同范本4篇
- 电力工程合同4篇
- 3篇 2017建设工程招标合同
- 4篇 2017建设工程设计合同
- 3篇 2017工程安装合同
