8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的 ， 工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的 ， 返工费用由承包人承担 ， 工期不顺延 。
第九条 质量标准
双方约定本工程施工质量标准：《建筑装饰施工质量验收规程》以及相关的验收标准 。
施工过程中双方对工程质量发生争议 ， 由相关部门对工程质量予以认证 ， 经认证工程质量不符合合同约定的标准 ， 认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准 ， 认证过程支出的相关费用由发包人承担 。
第十条 工程验收和保修
10.1 双方约定在施工过程中属隐蔽工程的需书面通知甲方进行隐蔽验收;承包人应提前两天通知发包人进行验收 ， 验收合格后应填写工程验收单 。
10.2 工程竣工后 ， 承包人应通知发包人验收 ， 发包人接到验收通知后七天内组织验收 ， 经相关部门验收合格后填写工程验收单并办理移交手续 。
10.3 本工程自验收合格双方签之日起保修期为一年 。验收合格签后 ， 填写工程保修单 。
第十一条 工程款支付方式
11.1 双方约定按以下方式支付工程款：
(1)开工前按暂定价的20%预付施工备料款_____元 。
(2)工程进度至50%时再付_____元 。
(3)工程进度至80%时再付_____元 。
(4)工程竣工验收后10天内付______元 。
(5)工程竣工结算后留5%作为工程质量保证金 ， 余款7天内一次性付清 。
11.2 工程验收合格后 ， 承包人应向发包人提出工程结算 ， 并将有关资料送交发包人 。发包人接到资料后___日内如未有异议 ， 即视为同意 ， 双方应填写工程结算单并签 ， 发包人应在签时向承包人结清工程尾款 。
11.3 工程款全部结清后 ， 承包人应向发包人开具正式统一发票 。
第十二条 违约责任
12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定 ， 受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任 ， 并赔偿给对方造成的经济损失 。
【装饰装修工程合同4篇】12.2 未办理验收手续 ， 发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的 ， 由发包人负责 。
12.3 因一方原因 ， 造成合同无法继续发行时 ， 该方应及时通知另一方办理合同终止手续 ， 并由责任方赔偿对方相应的经济损失 。
12.4 发包人未按期支付工程款的 ， 每延误一天向对方支付违约金______元 。
12.5 由于承包人原因 ， 工程质量达不到双方约定的质量标准 ， 承包人负责修理 ， 工期不予顺延 。
12.6 由于承包人原因致使工期延误 ， 每延误一天向对方支付违约金________元 。
第十三条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议 ， 由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的 ， 依法向人民法院提起诉讼 。
第十四条 因工程施工而产生的垃圾 ， 由承包人负责运出施工现场 ， 并负责将垃圾运到指定的地点 。
第十五条 附则
15.1 本合同经双方签(盖章)后生效 ， 合同履行完毕后终止 。
15.2 本合同签订后工程不得转包 。
15.3 本合同一式肆份 ， 双方各执贰份 。
15.4 合同附件为本合同的组成部分 ， 与本合同具有同等法律效力 。
推荐阅读
- 国际工程合同4篇
- 建设工程合同范本4篇
- 建设监理合同范本4篇
- 电力工程合同4篇
- 3篇 2017建设工程招标合同
- 4篇 2017建设工程设计合同
- 3篇 2017工程安装合同
- 工程招标合同范本4篇
- 建设工程勘察合同4篇
- 建设工程设计合同4篇