14．2．3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担 。
第十五条 合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解 。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划 “√”）：
1．向北京仲裁委员会申请仲裁 。
2．向 ___________人民法院起诉 。
第十六条 合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签盖章后生效 。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明 。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止 。
第十七条
本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份 。
第十八条
本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力 。
??在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效 。
铁路建设工程施工合同建设工程合同范本（3） | 返回目录合同名称：
合 同 号：_____________________ 年月日
铁路建设工程施工合同协议条款
发包方（甲方）：
单位名称： 中铁七局集团第二工程有限公司
承包方（乙方）：
单位名称：中铁二十一局集团第一工程有限公司
资质等级及证书号：铁路工程施工总承包壹级a1031365010401本工程由发包方经比选并经建设单位（乌铁局工程项目管理所）审核同意后，确定由中铁二十一局集团第一工程有限公司进行施工，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及《铁路经济合同管理办法》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议 。
第1条 工程概况
1.1 建设项目和工程名称：南疆线库尔勒至喀什段平交改立交工程（1）k984＋144.85新建1-14m框架桥；（2）k1407＋522.13新建1-3.68m框架桥；
1.2 工程地点：南疆线库尔勒至喀什段
1.3 承包范围：设计文件框架桥主体及附属工程 。
1.4 承包方式：包工包料
第2条 工期
2.1 开工日期：本合同工程定于年月日开工 。
2.2 竣工日期：本合同工程定于年月日竣工 。
第3条 合同价款
本工程合同价暂定为4060000元（大写：肆佰零陆万元整） 。（待工程竣工后以建设单位批准的工程结算价款为准）
第4条 工程质量
4.1 乙方必须按照设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范设计文件的要求组织施工 。
4.2 该建设工程项目执行铁道部现行的工程质量验收标准 。安全质量
监督按照《关于印发乌鲁木齐铁路局〈铁路建设工程质量安全生产监督管理细则〉的通知》（乌铁建[]453号）文件要求执行 。
工程质量等级达到合格 。
4.3 凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准 。返工后仍达不到验收的，由乙方承担违约责任及经济支出 。由于非乙方原因达不到工程质量标准的，由责任方承担返工责任及经济支出 。
4.4质量缺陷的经济责任
所称质量缺陷是指工程不符合国家或铁道部的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求 。
乙方对工程质量缺陷的返修的经济责任按下款执行 。
4.5.1乙方未按国家或铁道部有关技术标准、设计文件及合同规定要求施工，造成质量缺陷，由乙方承担经济责任 。
4.5.2 由于设计原因造成的质量缺陷，在施工之前，乙方应及时提出，如甲方及建设单位不改，乙方不承担经济责任，乙方发生的返修费用由甲方及建设单位按有关规定协调解决 。
推荐阅读
- 装饰装修工程合同4篇
- 建设监理合同范本4篇
- 电力工程合同4篇
- 3篇 2017建设工程招标合同
- 4篇 2017建设工程设计合同
- 工程招标合同范本4篇
- 建设工程勘察合同4篇
- 建设工程设计合同4篇
- 工程监理合同范本4篇
- 4篇 2017工程合同