第七条 违约责任:
7.1 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人己付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付 。
7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金 。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人 。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.l条规定支付设计费 。
7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充 。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费 。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的____% 。
7.4 由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二 。
7.5 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金 。
第八条 其他
8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同 。
8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买 。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费 。
8.3 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商,发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担 。
8.4 发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加 。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付 。
8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用 。
8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决 。
8.7 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决 。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由____仲裁委员会仲裁 。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉 。
8.8 本合同一式____份,发包人____份,设计人____份 。
8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效 。
8.10 本合同生效后,按规定到深圳市规划与国土资源局或其派出机构备案 。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止 。
8.11 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力 。
8.12 其它约定事项:_____________________
发包人名称:设计人名称:
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签)法定代表人:(签)
委托代理人:(签)委托代理人:(签)
住所:住所:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
传真:传真:
推荐阅读
- 3篇 2017工程师合同
- 工程监理合同范本4篇
- 承包集体土地合同怎么写
- 项目建设合同3篇
- 4篇 2017工程合同
- 改造工程合同3篇
- 土方工程合同3篇
- 工程材料合同4篇
- 安装工程合同范本4篇
- 工程承合同4篇
